Estos Términos de servicio ("Términos") rigen su uso de este sitio web y nuestro servicio de referencia telefónica ((833) 713-2101), operado por Sewer Line Repair Group ("nosotros", "nosotros"). Al utilizar el sitio o llamarnos, usted acepta estos Términos. Si no está de acuerdo, por favor no utilice el sitio o el servicio.
Por favor, lea estos Términos cuidadosamente. El punto clave es simple: somos un servicio de referencia y marketing que conecta a las personas que llaman con contratistas locales independientes alcantarillado. No realizamos el trabajo de alcantarillado, y los contratistas que le referimos son empresas independientes responsables de su propio trabajo.
Naturaleza del Servicio
Sewer Line Repair Group opera un servicio de referencia y marketing para el área Southaven, Mississippi. Cuando llama a (833) 713-2101, tomamos los detalles de su problema de alcantarillado y le remitimos a un contratista local independiente. No diagnosticamos problemas alcantarillado, no citamos trabajos de reparación, realizamos reparaciones o supervisamos contratistas.
Cualquier contratista con el que le conectemos es un negocio independiente, no nuestro empleado, agente o socio. Su relación de trabajo, incluyendo cualquier presupuesto, programación, pago y la calidad del trabajo, es estrictamente entre usted y ese contratista. No hacemos representaciones sobre las calificaciones de ningún contratista, y le animamos a que pregunte directamente a los contratistas sobre su experiencia y a obtener cada cotización por escrito antes de autorizar el trabajo.
Ninguna promesa de disponibilidad o resultados
No prometemos que un contratista estará disponible en cualquier momento en particular, que cualquier método de reparación específico (como la reparación sin zanja) será apropiado para su línea, o que un contratista aceptará su trabajo. La disponibilidad depende de los horarios del contratista, la naturaleza del problema, y su ubicación.
Tampoco prometemos ningún resultado en particular del trabajo de un contratista. Los artículos y la información general en este sitio web son sólo con fines educativos y no son asesoramiento profesional para su situación específica. Sólo una inspección in situ por un contratista puede determinar lo que su línea de alcantarillado necesita.
Cotizaciones, programación y pago
Todas las cotizaciones, la programación y los arreglos de pago se manejan directamente entre usted y el contratista independiente. No establecemos las cantidades que los contratistas cobran, cobramos el pago por el trabajo de reparación, o tomar un recorte de lo que usted paga al contratista. No hay ningún cargo para usted por la remisión en sí.
Usted es responsable de leer cualquier cita cuidadosamente, haciendo preguntas sobre el alcance del trabajo, y autorizando el trabajo sólo cuando usted está satisfecho con los términos. Recomendamos obtener el presupuesto y el alcance acordado del trabajo por escrito antes de que el contratista comience.
Limitación de responsabilidad
En la medida en que lo permita la ley, Sewer Line Repair Group no es responsable de ninguna pérdida, daño o gasto derivado del trabajo realizado —o no realizado— por un contratista independiente, incluyendo daños materiales, lesiones personales, retrasos o resultados insatisfactorios. Nuestra función se limita a la remisión; el contratista es el único responsable de su trabajo.
En la mayor medida permitida por la ley, nuestra responsabilidad total ante usted por cualquier reclamación relacionada con el sitio o el servicio de referencia se limita a la cantidad que nos pagó por la remisión, que es cero, ya que la remisión es gratuita para los que llaman. Nada en estos Términos limita la responsabilidad cuando la ley no permite que se limite.
Indemnización
Usted acepta indemnizar y mantener indemne a Sewer Line Repair Group de cualquier reclamación, daño o gasto (incluyendo los honorarios razonables de un abogado) derivados de su uso del sitio o del servicio de referencia, sus comunicaciones con cualquier contratista, o cualquier trabajo que usted autorice a un contratista a realizar.
Uso Aceptable del Sitio Web
Usted acepta usar este sitio web legalmente y no abusar de él, por ejemplo, enviando información falsa, tratando de interrumpir el sitio, o usando el sitio para hostigar a otros. Podemos restringir el acceso al sitio por mal uso, y podemos actualizar o eliminar el contenido del sitio en cualquier momento sin previo aviso.
Ley aplicable
Estos Términos se rigen por las leyes del Estado de Mississippi, sin tener en cuenta sus reglas de conflicto de leyes. Cualquier disputa que surja de estos Términos o de su uso del sitio o el servicio de remisión se llevará exclusivamente en los tribunales estatales o federales ubicados en DeSoto County, Mississippi, y usted consiente en la jurisdicción de esos tribunales.
Cambios en estos Términos
Podemos actualizar estos Términos de vez en cuando. Cuando lo hagamos, publicaremos los Términos revisados en esta página. Su uso continuo del sitio o del servicio telefónico después de un cambio significa que acepta las Condiciones actualizadas. Si un cambio es importante, notaremos la fecha efectiva de la revisión en esta página.
Contacto
¿Preguntas sobre estos Términos? Sewer Line Repair Group (833) 713-2101 .